法律咨询热线
133-2819-1215

律所简介

ABOUT

江苏慎韬律师事务所社会活动能力强,在处理复杂、重大社会法律事务方面有丰富的经验。
点击这里

服务承诺

serviceS

以“专业、尽责、保障”为服务理念,最大限度的维护客户的合法利益。
点击这里

客户评价

EVALUATION

用现在的话讲,凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头。
点击这里

在线咨询

CONSULTING

常州律师服务网为您提供在线法律咨询,优秀律师为您解答法律难题。
点击这里
常州刑事律师
您现在的位置是:网站首页>成功案例 > 正文

南京龙威公司建设工程案

来源:常州律师服务网  作者:戴雅静律师  时间:2014-04-15

分享到:

常州律师,充分根据《建设工程合同》部分解除权,向施工方追索赔偿,涉案金额约伍佰万元。
诉状
民事起诉状
原告南京龙威塑胶制品有限公司,住所地在南京市高新技术开发区龙泰路。 法定代表人周小申,公司董事长。
被告南京棠邑建筑安装有限公司,住所地在南京市六合区北大街83号。 法定代表人周启明,公司总经理。
诉讼请求
1、判决被告支付工程逾期违约金1000000元,延期造成的实际损失1921276.09元(超过违约金的部分),共计2921276.09元。
2、判决被告支付修复、整改工程、未完工工程损失共计1000000元(暂估价,以造价鉴定为准)。
3、返还代垫建筑安装工程劳动保险金567000元及利息。
4、判决被告交付工程竣工验收必须资料。
5、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由 2009年6月18日,原告与被告通过招投标,签订《建设工程施工合同》,约定原告将南京市高新开发区内厂房及办公楼土建等项目等发包给被告承建,工程款共计2700万元(原设计单位设计变更另行结算),工程款支付方式为签订合同时支付5%、、、、、、;工程开工日期为2009年7月18日(工程实际开工时间为2009年9月26日),竣工日期为2010年7月18日,共计365天;工程延期的,每推迟一天按照工程总价款的万分之二支付违约金,该合同同时对施工的质量、验收等都做出了明确约定。 合同签订后,原告即按照合同约定按时、按期支付工程款,甚至为了鼓励被告按期完成工程超额支付工程款,目前共计支付工程款15282224.98元。 但被告在施工过程中存在外墙面开裂、楼顶墙体严重渗漏等严重质量问题并拒绝修复整改,消防等部分工程至今未施工,且拒绝提供竣工验收资料,并以农民工堵门等方式逼迫原告超期支付工程款。更为严重的是,被告的施工进度严重滞后,导致该工程至今未能完工无法进行验收程序,截至今日已经逾期长达约510天,导致被告投资项目无法按期投产。在此期间,原告与被告代表、监理单位多次协商,并且致函被告,要求被告立即完成剩余工程并按照合同约定制作竣工验收资料减少损失,但是被告都以口头答应的方式骗取原告提前支付工程款,并书面承诺逾期罚款5万/天或10万/天,事后却并未采取实际行动,原告经多次书面、口头催促无果。
由于被告的上述违约行为,导致原告原定投资计划、投资项目无法按期进行,背负银行项目贷款利息、固定资产投资、厂房租金等巨大实际损失。原告认为,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等规定,被告依法应当依法承担违约责任,赔偿原告的上述相关损失。 鉴于以上事实及理由,为避免损失原告请求人民法院依法判决被告支付逾期违约金、赔偿相关损失并且交付竣工验收所需资料。
此致
南京市六合区人民法院
具状人: 年 月 日

添加微信

扫描添加微信
艾默生UPS电源 艾默生UPS官网 艾默生空调官网 艾默生空调 艾默生精密空调 精密空调网 山特UPS电源 艾默生UPS电源