案件诉讼费计算器
LEGAL FEES CALCULATOR
是否属于适用简易程序或调解结案或诉讼案件:
填写信息 律师马上回复
ONLINE CONSULTATION律师成功代理某装饰公司建设工程合同纠纷案
来源:常州律师服务网 作者:戴静雅律师 时间:2013-08-29
原告诉称,2 0 0 8年6月3 0日,被告江苏XX公司与被告海南XX浆纸厂签订《XXXX整理加工车间A标土建工程承包合同》,双方约定被告海南XX浆纸厂将XXXX整理加工车间A标土建工程发包给被告江苏XX公司承建,工期2 7 0天,从2 0 0 8年4月2日起至2 0 0 8年1 2月2 7日止。2 008年7月5日,原告与被告江苏XX公司签订《工程施工承包合同》,双方约定被告江苏XX公司将承建的“XXXX整理加工车间A标土建工程’’交由原告施工,尔后,原告依约以被告江苏XX公司的名义进场施工。因全球经济衰退,被告海南XX浆纰厂决定将XXXX项目的投资脚步放慢,2 0 0 8年9月1 9日,被告江苏XX公司应被告海南XX浆纸厂要求,通知原告暂停施工,造成原告不能继续进行后续施工。2 0 09年5月1 9日,被告海南XX浆纸厂通知于2 0 09年6月1日前复工。因两被告的原因,该合同最后终止。根据被告江苏XX公司于2 0 0 9年1 2月3 0日出具的《XXXX整理加工车间A标土建工程款收付清单》,本工程二被告最终结算价为1 2,2 5 2,3 04元(不包含工程停工损失赔偿费),扣除按合同规定的总价10%(所有工程管理费及所有工程税金)1,2 2 5,2 3 0元及已付的7,8 3 3,2 6 9元(其中代扣
上一篇:婚姻关系存续期间抚养费诉讼
下一篇:某工程公司建设施工合同纠纷成功案